王登山
問:新司法解釋出臺后,承包人是否因合同無效免于承擔(dān)工期延誤的賠償責(zé)任?
2017年9月,發(fā)包人將某商品房項(xiàng)目發(fā)包給承包人施工,簽訂《施工協(xié)議》,承包人進(jìn)場施工。次月,雙方補(bǔ)辦招投標(biāo)手續(xù),簽訂《建設(shè)工程施工合同》經(jīng)建委備案。
兩份合同對開工和竣工日期作了明確約定。后雙方因工程款結(jié)算事宜發(fā)生爭議,發(fā)包人主動起訴承,要求承包人賠償因其工期延誤6個月,導(dǎo)致發(fā)包人向購房人逾期交房產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失1000萬。
承包人辯稱:1.雙方合同無效,合同中工期條款的約定無效,故承包人不承擔(dān)工期延誤的損失。2.工期延誤的原因系發(fā)包人所致,發(fā)包人未能按時將工程款匯入承包人對公賬戶,對于匯入承包人項(xiàng)目經(jīng)理個人賬戶的款項(xiàng),不應(yīng)作為工程款。
律師觀點(diǎn):
1.本案發(fā)生在2018年6月前,商品房屬強(qiáng)制招投標(biāo)范圍,故施工合同無效。
民間資本投資的商品房項(xiàng)目,在2018年6月之前,仍屬于強(qiáng)制招投標(biāo)的范圍,承發(fā)包雙方采取“明招暗定”方式,規(guī)避招投標(biāo)法的規(guī)定,影響了招投標(biāo)市場的公平競爭秩序,故2份施工合同均無效。
2.合同無效,可參照定額工期,有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方的損失,工期延誤的賠償責(zé)任不受合同效力的影響。
施工合同無效,合同工期的約定條款亦無效,包括工期天數(shù)和工期違約金。雙方不再受工期違約金條款的約束,故一方不再按照合同約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ匠袚?dān)工期違約金。
但是,最高法院《建設(shè)工程司法解釋二》第3條規(guī)定:建設(shè)工程施工合同無效,一方當(dāng)事人請求對方賠償損失的,應(yīng)當(dāng)就對方過錯、損失大小、過錯與損失之間的因果關(guān)系承擔(dān)舉證責(zé)任。
損失大小無法確定,一方當(dāng)事人請求參照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)工期、工程價款支付時間等內(nèi)容確定損失大小的,人民法院可以結(jié)合雙方過錯程度、過錯與損失之間的因果關(guān)系等因素作出裁判。
新司法解釋第3條采用了《合同法》第58條規(guī)定的“過錯賠償責(zé)任原則”,即有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償另外一方所受到的損失。
3.本案承包人就工期延誤存在過錯,須承擔(dān)賠償責(zé)任。
第一,按期施工,是承包人的主要合同義務(wù)。
第二,工期推遲6個月是客觀事實(shí),但承包人沒有證據(jù)能夠證明工期延誤的原因系發(fā)包人造成。雖然發(fā)包人將部分工程款匯入項(xiàng)目經(jīng)理賬戶,但是承包人事后均以自己的名義開具了發(fā)票,應(yīng)視為承包人收到工程款。
第三,承包人工期延誤與發(fā)包人逾期向購房人交房之間存在因果關(guān)系。
第四,發(fā)包人的損失已客觀發(fā)生。發(fā)包人提供了房屋交付證明、以現(xiàn)金、代繳物業(yè)費(fèi)和暖氣費(fèi)的付款憑證。
4.對承包人的啟示:新司法解釋出臺后,承包人必須提高工期管理的法律風(fēng)險意識,不能存在僥幸心理簡單地認(rèn)為,因合同無效故不承擔(dān)工期延誤責(zé)任