對(duì)發(fā)包人欠付的工程款如何計(jì)算利息

原告某建設(shè)公司于2007年與被告某工廠簽訂《建設(shè)工程施工合同》，合同約定，被告將工程發(fā)包給原告承包施工，合同中對(duì)工程價(jià)款的支付時(shí)間約定為：第33.3條發(fā)包人在收到竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后28天內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算價(jià)款,從第29天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價(jià)款的利息,并承擔(dān)違約責(zé)任。雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定：工程竣工驗(yàn)收合格后施工單位一個(gè)月內(nèi)交工程決算書，建設(shè)單位收到?jīng)Q算書后90天內(nèi)審核完并支付余款，逾期不能審?fù)?，視為默認(rèn)。

2009年3 月，工程驗(yàn)收合格后，同年3月28日進(jìn)行了工程竣工結(jié)算，并簽署了《工程竣工結(jié)算書》。

原告依據(jù)該竣工結(jié)算書，要求被告支付工程款500萬(wàn)元，同時(shí)請(qǐng)求法院責(zé)令被告按銀行同期貸款利率承擔(dān)拖欠工程款的利息，自2009年3月28日算至被告清償之日，現(xiàn)暫算至起訴之日為人民幣48萬(wàn)元。

被告辯稱：雙方對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題未能達(dá)成一致意見(jiàn)，是雙方不能進(jìn)行工程結(jié)算的原因。該案工程款不能及時(shí)結(jié)算的原因，責(zé)任不在被告，因此，原告請(qǐng)求給付利息的訴請(qǐng)不能得到支持。

請(qǐng)問(wèn)被告是否應(yīng)該承擔(dān)下欠工程的利息？利息從何時(shí)起算？

律師視點(diǎn)

關(guān)于原告向被告發(fā)包人主張所拖欠工程款利息的訴訟請(qǐng)求，理應(yīng)得到法律的支持。

1、2008年12 月22日，該涉案工程就竣工了。

2、2009年3 月16日，被告方組織多方進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)論質(zhì)量合格。

3、從2009年 3月 16日始，被告就占有、使用該工程了。此時(shí)工程實(shí)際交付給了被告。

4、2009年3 月18日施工單位提交了竣工結(jié)算報(bào)告和結(jié)算書。

5、2009年3 月28日，雙方進(jìn)行了竣工結(jié)算。

6、最高人民法院《建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第18條第1款規(guī)定：

利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。

當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間：

（1）建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日；

（2）建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日；

（3）建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的為當(dāng)事人起訴之日。

本案中，按照建設(shè)工程施工合同33.3條約定，被告應(yīng)該從2009年4月27日起（即施工單位提交竣工結(jié)算書之日向后推算29天）計(jì)付所拖欠的工程款利息。